ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  

อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ  จำนวน   5  โครงการ  ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านจูหมาน – สี่แยกหมาดคล้อย   หมู่ที่  4      ตำบลโพธิ์ทอง   ให้ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  110   เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  110  เมตร  ก่อสร้างตามแบบถนน  คสล. อบต.โพธิ์ทอง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.  จำนวน  1  ป้าย     

ราคากลาง  เป็นเงิน    220,000  .-บาท ( ราคางบประมาณ  220,000   บาท )  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  110,000 .- บาท กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 .- บาท  การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

โครงการที่ 2   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายมะยิง – ยางด้วน  หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์ทอง    ให้ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  303   เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,515  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  303  เมตร   ก่อสร้างตามแบบถนน  คสล. อบต.โพธิ์ทอง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.  จำนวน  1  ป้าย

ราคากลาง  เป็นเงิน  803,000  บาท ( ราคางบประมาณ  803,000 บาท )  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  401,500  .- บาท กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ  2,000  บาท การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า  2  ปี

                             โครงการที่ 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3- 4  สี่แยกบ้านนายเรวัต  หมู่ที่ 3    ตำบลโพธิ์ทอง   ให้ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  102   เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  408  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  102  เมตร   ก่อสร้างตามแบบถนน  คสล. อบต.โพธิ์ทอง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.  จำนวน  1  ป้าย

ราคากลาง   เป็นเงิน  205,000.- ( ราคางบประมาณ 205,000 บาท )  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  102,500.- บาท กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ1,000.- บาท  การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า 2  ปี

 

                                โครงการที่ 4   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมาดคล้อย - ชายแดน  หมู่ที่  4 ตำบล       โพธิ์ทอง  โดยทำการเกรดเกลี่ยถนนพร้อมอัดแน่นผิวทาง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  200  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800   ตารางเมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ทั้ง 2  ข้าง กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  200  เมตร ปริมาณหินคลุก  30  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  ก่อสร้างตามแบบถนน คสล. อบต.โพธิ์ทอง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง  จำนวน  1  ป้าย  

ราคากลาง  เป็นเงิน  388,000  บาท ( ราคางบประมาณ  376,000  บาท )มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  194,000 .- บาท กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000  บาท การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า  2  ปี

 

                                โครงการที่ 5   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากโพธิ์ ( ขยายไหล่ทาง )  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์ทอง  โดยทำการเกรดเกลี่ยถนนพร้อมอัดแน่นผิวทาง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ผิวจราจรกว้าง  2.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400   ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบถนน คสล. อบต.โพธิ์ทอง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง  จำนวน  1  ป้าย 

ราคากลาง  เป็นเงิน  247,000  บาท ( ราคางบประมาณ  200,000 ) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  123,500  .- บาท กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000  บาท การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า  2  ปี

 

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.   เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน          ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานประเภทเดียวกัน(ไม่เกิน 3  ปี)  (นับจากวันที่ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 2  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2553              เวลา   09.30  น.   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หากไม่ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  และดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  และดูสถานที่แล้ว  และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด  ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

กำหนด  ยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2553   ระหว่าง เวลา  09.00 น.  –  11.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา )      และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุส่วนการคลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 19  เดือน มีนาคม   พ.ศ.  2553    ถึงวันที่ วันที่ 1  เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2553    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7552  1761  ในวันราชการตั้งแต่ เวลา  08.30 น. – 15.00  น.  หรือทาง   www. Phothong.go.th

ประกาศ    ณ   วันที่   18  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2553   

            ( นายกาแมน   สมาด )

                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่  1 /  2553

สอบราคาจ้างเหมา   ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ลงวันที่  18  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   2553

---------------------------------------

                องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ  จำนวน  5  โครงการ  ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านจูหมาน – สี่แยกหมาดคล้อย   หมู่ที่  4      ตำบลโพธิ์ทอง   ให้ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  110   เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  110  เมตร  ก่อสร้างตามแบบถนน  คสล. อบต.โพธิ์ทอง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.  จำนวน  1  ป้าย     

ราคากลาง  เป็นเงิน    220,000  .-บาท ( ราคางบประมาณ  220,000   บาท )  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  110,000 .- บาท กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 .- บาท  การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

โครงการที่ 2   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายมะยิง – ยางด้วน  หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์ทอง    ให้ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  303   เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,515  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  303  เมตร   ก่อสร้างตามแบบถนน  คสล. อบต.โพธิ์ทอง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.  จำนวน  1  ป้าย

ราคากลาง  เป็นเงิน  803,000  บาท ( ราคางบประมาณ  803,000 บาท )  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  401,500  .- บาท กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ  2,000  บาท การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า  2  ปี

                             โครงการที่ 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3- 4  สี่แยกบ้านนายเรวัต  หมู่ที่ 3    ตำบลโพธิ์ทอง   ให้ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  102   เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  408  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  102  เมตร   ก่อสร้างตามแบบถนน  คสล. อบต.โพธิ์ทอง  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.  จำนวน  1  ป้าย

ราคากลาง   เป็นเงิน  205,000.- ( ราคางบประมาณ 205,000 บาท )  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  102,500.- บาท กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ1,000.- บาท  การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า 2  ปี

 

                                โครงการที่ 4   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมาดคล้อย - ชายแดน  หมู่ที่  4 ตำบล       โพธิ์ทอง  โดยทำการเกรดเกลี่ยถนนพร้อมอัดแน่นผิวทาง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  200  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800   ตารางเมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ทั้ง 2  ข้าง กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาวข้างละ  200  เมตร ปริมาณหินคลุก  30  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  ก่อสร้างตามแบบถนน คสล. อบต.โพธิ์ทอง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง  จำนวน  1  ป้าย  

ราคากลาง  เป็นเงิน  388,000  บาท ( ราคางบประมาณ  376,000  บาท )มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  194,000 .- บาท กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000  บาท การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า  2  ปี

 

                                โครงการที่ 5   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากโพธิ์ ( ขยายไหล่ทาง )  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์ทอง  โดยทำการเกรดเกลี่ยถนนพร้อมอัดแน่นผิวทาง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ผิวจราจรกว้าง  2.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400   ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบถนน คสล. อบต.โพธิ์ทอง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง  จำนวน  1  ป้าย 

ราคากลาง  เป็นเงิน  247,000  บาท ( ราคางบประมาณ  200,000 ) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  123,500  .- บาท กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน  จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000  บาท การจัดทำสัญญาจ้างประกันความชำรุดบกพร่องงานไม่น้อยกว่า  2  ปี

 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1     รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 

1.2     แบบใบเสนอราคา

1.3     แบบสัญญาจ้าง

1.4     แบบหนังสือค้ำประกัน   (หลักประกันสัญญา)

1.5     หนังสือผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน   3  ปี   (นับจากวันที่ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย)

……………………ฯลฯ………………………

 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง   และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

              2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคู่กันเช่นว่านั้น

 

 

 

 

2.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  50  ของราคาค่าก่อสร้างรายโครงการ   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3.   หลักฐานการเสนอราคา

                ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร   หลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้

                3.1   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามีพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                3.2   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                3.3   สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ  2.3 )

                3.4   บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง  ๆ  รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5        บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4.   การยื่นซองสอบราคา

                4.1